加工成品承攬合同范本

　　承攬方：_________________________

　　地址：__________ 郵碼：__________ 電話：__________

　　法定代表人：__________ 職務：__________

　　定作方：______________________________

　　地址：__________ 郵碼：__________ 電話：__________

　　法定代表人：__________ 職務：__________

　　定作方委托承攬方加工__________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　編號__________

　　名稱__________

　　規格__________

　　單位__________

　　數量__________

　　備注__________

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中華人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中華人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：______________

　　代表人：________

　　____年___月___日

　　承攬方：_______________

　　代表人：________

　　____年___月___日

篇2：加工承攬合同范本

　　加工承攬合同范本

　　合同類別編號：_________

　　合同歸檔編號：_________

　　合同書

　　合同編號：_________

　　項目名稱：_________

　　委托單位（甲方）：_________

　　承接單位（乙方）：_________

　　監理單位：_________

　　合同簽約時間：_________

　　合同簽約地點：_________

　　加工承攬合同

　　定作方：_________（下稱甲方）

　　承攬方：_________（下稱乙方）

　　簽約地點：南京市江寧區

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，就本合同內容協商一致，訂立以下條款，共同遵照執行。

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限：

　　定作物名稱 規格型號 計量單位 數量 交貨期限 單價金額 包裝要求

　　以上價格包括稅金、包裝費、運輸費及安裝費等相關費用在內。合同一經簽字，不受任何市場價格變動影響。

　　二、質量要求、技術標準：

　　1、_________

　　2、_________

　　乙方所提交物品，除應符合上述要求外，還應達到國家標準及行業標準。以樣品作為質量要求之一的，應對樣品進行封樣。

　　三、承攬方對質量負責的條件和期限：

　　承攬方應對提交產品的質量負責，質量保證期為_________年。質保期內，若發生質量問題，應及時修復至原樣，零部件的損壞，應及時更換，不能部分更換的，應全部重新制作。

　　四、技術資料圖紙提供方法、時間：_________

　　五、保密：_________

　　雙方對合同內容及合作中涉及的對方的商業信息、技術秘密負有保密義務。

　　六、包裝要求及費用負擔：_________

　　七、原材料提供：_________

　　八、驗收標準、方法和期限：_________

　　九、交貨方式、地點及期限：_________

　　乙方應于_________前將產品送至甲方指定地點，運輸費用包括上下力費皆由承攬方承擔。

　　十、價款、酬金及結算方式：_________

　　1、總金額為：_________

　　2、付款方式具體為：_________

　　十一、甲方責任：_________

　　1、應按約定支付價款、酬金。

　　2、中途變更定作物數量、規格、質量要求或設計等，應及時通知乙方。

　　3、未按合同規定時間和要求向乙方提供原材料、技術要求、資料，乙方交付定作物的時間可以相應順延。

　　十二、乙方責任:

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或付款，具體由甲方確定。甲方不同意利用的，應當負責調換或修整，并承擔逾期交付的責任，并賠償由此造成的一切損失。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同約定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部份，甲方不再需要的，乙方應賠償由此造成的損失。

　　3、未按合同規定包裝的，應當負責返修或重新包裝，無法重新包裝或甲方不要求重新包裝的，應承擔因此而增加的費用，并由甲方直接確定包裝物價值，從價款中直接扣除，因包裝物不符合要求，或期它原因造成定作物毀損的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），未征得甲方同意，按本項第5條辦理；征得甲方同意后，應當向甲方每日按合同總價款及酬金的_________%或每日_________元支付逾期違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部份價款或酬金的_________%的違約金。

　　6、因不符合合同約定而產生的運輸費、保管費、倉儲費等由乙方自行承擔。

　　十三、其他

　　1、本合同經雙方簽章后生效。

　　2、本合同一式四份，雙方各執兩份。

　　3、本合同未盡事宜，及執行本合同發生爭議，應協商解決，協商不成由甲方所在地法院裁決。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權代表（簽字）：授權代表（簽字）：

　　年月日年 月 日